（合同编号：HASL-GZ-201912005-002）
1、招标条件
本招标项目涟水县涟中灌区节水配套改造项目已由淮安市水利局、淮安市财政局以淮水农〔2019〕54号、淮财农〔2019〕102号）批准建设，建设资金来自中央补助资金、省及市县资金，项目资金比例为中央补助资金53%，省及市县资金47%，招标人为涟水县灌区节水改造工程建设处，招标代理机构为江苏天园项目管理集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2、项目概况及招标范围
2.1项目概况
涟水县涟中灌区节水配套改造项目位于淮安市涟水县境内，工程建设内容包括:护（衬）砌薛庄中心渠、殷庄电灌斗渠、杨庄电灌斗渠，总长度8.98km；新（拆）建渠道沿线放水口门47座、小型涵闸36座、渡槽10座，生产桥23座；新（拆）建薛庄电灌站、韩鲁十八斗电站等16座泵站；新（拆）建一调闸、二调闸等11座涵闸；实施环保及水土保持工程；增设管理设施。其中胡集大沟蓄水闸、二调退水闸、一调退水闸、港河节制闸为3级建筑物。
2.2本次施工招标分为施工1标、施工2标两个标段，同时招标。
涟水县涟中灌区节水配套改造项目施工1标位于涟水县大东、东胡集镇境内，招标范围包括：薛庄中心渠护砌工程；新建涟中配套节制闸1、涟中配套节制闸2、涟中总干六斗节制闸、涟中总干七斗节制闸、胡集大沟蓄水闸；拆建二调退水闸、贾码头沟蓄水闸；拆建镇南胡薛电灌站、镇南侯王电灌站、白果西排涝站、薛庄电灌站及工程管护设施等工程的土建、设备采购（不含水泵、电机、开关柜设备）及安装施工等全部工程内容，详见招标图纸及招标工程量清单。
涟水县涟中灌区节水配套改造项目施工2标位于淮安市涟水县朱码、五港镇境内，招标范围包括：殷庄斗渠、杨庄电灌渠护砌工程；新建涟中总干退水闸、杨庄南站节制闸、港河节制闸；拆建一调退水闸；拆建罗冲朱庄电站、埝口陈文电站、罗冲罗庄电站、方渡十九斗电站、平安电站、桃元刘庄电站、谭赵二十斗电站、韩鲁十八斗电站、嵇庄电站、殷庄电灌站；新建魏庄电站、周谷李电站等工程的土建、设备采购（不含水泵、电机、开关柜设备）及安装施工等全部工程内容，详见招标图纸及招标工程量清单。
满足资格要求的投标人可同时参与上述两个标段投标，但最多只能中1个标段。本次两个施工标段设1个评标委员会，招标评标按照标段顺序进行评审，先评审施工1标，后评审施工2标，如果投标人在施工1标评审中被推选为第一中标候选人，可继续参加施工2标的评审评分，但不作为施工2标评审的中标候选人（如果施工2标中有效投标人只有3家或少于3家的，评标委员会可将其作为最后1名中标候选人推荐）。
2.3计划工期：300日历天。
2.4质量目标：合格。
3、投标人资格要求
3.1投标人持有有效的营业执照,具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质（投标人资质动态核查结果必须达标），具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
3.2投标人 2015年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）具有水利工程施工业绩且工程质量为合格及以上【业绩证明材料须提供经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章、中标通知书、施工合同、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），四者缺一不可】；
3.3投标人拟任项目经理应具备水利水电专业二级或以上注册建造师证书，并取得水行政主管部门颁发的施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书，2015年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）有担任水利工程项目经理或项目副经理或项目技术负责人施工经历【业绩证明材料须提供：1、须提供经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证）（1-4项缺一不可）；5、投标人提供的其他证明材料。】；
3.4投标人拟任的项目经理必须满足下列条件之一：
①项目经理无在建工程（提供投标人出具的承诺书，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已发出的，该项目经理视为有在建工程）；
②项目经理虽有在建工程， 但符合以下情形之一的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标（提供原发包人出具的证明和投标人出具的除原发包人出具证明的工程外无其他任何在建工程的承诺书，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。
（a）合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。
（b）通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。
（c）通过合同完工验收。
（d）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。
（e）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）；
3.5本次评标时对投标人、投标人法定代表人、拟任项目经理行贿犯罪记录查询暂不作要求。评标结束后，若发现投标人、投标人法定代表人、拟任项目经理2017年1月1日以来存在行贿犯罪的，将取消中标资格，并按信用管理相关规定报请行政监督部门予以处罚。
3.6投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录；（投标人提供承诺原件并加盖公章，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）
3.7委托代理人及拟任项目经理必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供委托代理人及拟任项目经理的劳动合同及2019年10月1日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险清单(含缴费明细，超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动合同及退休证书)；
3.8根据2018年江苏省水利工程建设从业单位履约考核信用等级赋分值及应用规则，投标人信用等级为C级（或2.0分）及以上。（等级赋分值相关规定见：江苏水利网）
3.9不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形；
3.10不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形；
3.11不得存在2018年1月1日以来因违反招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）；
3.12不得存在2018年1月1日以来被人民法院生效裁判认定存在违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）；
3.13本工程不接受联合体投标。
本次招标实行资格后审。资格后审不合格投标人的投标文件将予以否决。
4、招标文件的获取
请拟投标单位于2020年1月10日至2020年1月31日登录淮安市公共资源交易平台填写投标信息并下载电子招标文件。招标文件售价人民币捌佰元整，投标截止时间前在开标现场支付，售后不退，如果投标人只进行网上下载而不支付招标文件费用，资格后审时将否决其投标。
注：拟投标单位须办理淮安市公共资源网上招投标诚信库、CA证书及电子签章后方可参加投标（诚信库申报具体办法详见淮安市公共资源交易平台平台→在线服务→下载中心→《淮安市公共资源交易系统操作指南》，下载相关文件，准备相关资料，投标企业单位类型请选择施工单位。（CA证书办理点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；咨询人：张忠宝，电话：13861650890。投标单位CA证书激活地点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅，联系人及技术支持：陈超，电话：13770370470）。
5、投标文件的递交
递交投标文件截至及开标时间：2020年2月1日9时30分,逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
投标人应在投标文件递交截止时间前，将加密后的电子投标文件上传至淮安市公共资源交易系统，非加密的电子投标文件可拷贝在U盘中，开标时由其法定代表人（或委托代理人）持本人居民身份证携带具有签章功能的CA锁和制作投标文件时使用的CA锁（否则会导致无法进行电子签章或者投标文件无法解密）、法定代表人身份证明（或授权委托书）准时参加开标会议，并在签到簿上签名，出示本人居民身份证，并将法定代表人身份证明（或授权委托书）交到工作人员处。如果加密的电子投标文件无法解密及导入，则用投标人开标现场提供的U盘导入投标文件，如果投标人在开标现场未提供U盘或者U盘导入投标文件失败，则否决其投标；如果因为投标人的原因无法在开标记录表上进行电子签章的，则否决其投标。
6、踏勘现场及投标预备会
招标人不组织集中踏勘现场，投标人可自行踏勘，费用自理。招标人不召开投标预备会。
7、发布公告的媒介
本次招标公告同时在淮安市公共资源交易平台、淮安水利网上发布。
8、资格审查标准
资格审查内容及标准 | 提供的资料 | 符合要求打√；不符合要求打X并说明理由 | |
1 | 投标人有效的营业执照。 | 营业执照，链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
2 | 投标人资质类别等级：投标人具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质（投标人资质动态核查结果必须达标），具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 | 资质证书、安全生产许可证，链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”； 资质动态核查结果达标按招标文件承诺书（格式四）格式提供承诺书，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
3 | 投标人2015年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）具有水利工程施工业绩且工程质量为合格及以上。 | 【业绩证明材料须提供：1、经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章（备注：投标人制作投标文件时须在“其他资料”里面添加政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示页面的网址，同时将中标结果公示网页截图并加盖公章的彩色扫描件上传至“其他资料”）；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），四者缺一不可。】，链接诚信库，业绩证明材料原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
4 | 投标人拟任项目经理应具备水利水电专业二级或以上注册建造师证书，并取得水行政主管部门颁发的施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书；2015年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）有担任水利工程项目经理或项目副经理或项目技术负责人施工管理经历。 | 水利水电专业注册建造师、B类安全生产考核合格证书（证书均在有效期内），链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。【业绩证明材料须提供：1、经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章（备注：投标人制作投标文件时须在“其他资料”里面添加政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示页面的网址，同时将中标结果公示网页截图并加盖公章的彩色扫描件上传至“其他资料”）；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证）（1-4项缺一不可）；5、投标人提供的其他证明材料。】，链接诚信库，业绩证明材料原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
5 | 投标人拟任的项目经理必须满足下列条件之一： ①项目经理无在建工程（提供投标人出具的承诺书，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已发出的，该项目经理视为有在建工程）； ②项目经理虽有在建工程， 但符合以下情形之一的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标（提供原发包人出具的证明和投标人出具的除原发包人出具证明的工程外无其他任何在建工程的承诺书，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。 （a）合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。 （b）通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。 （c）通过合同完工验收。 （d）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。 （e）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）； | ①项目经理无在建工程，提供招标文件要求格式的承诺书（格式二），时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。原件的彩色扫描件上传至投标文件； ②项目经理虽有在建工程，但符合a、b、c、d、e情形之一的，经该在建工程发包人同意，（提供原发包人出具的证明和提供招标文件要求格式的承诺书（格式三），时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。将承诺书原件的彩色扫描件上传至投标文件；原发包人出具的证明原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
6 | 投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录（投标人提供承诺原件并加盖公章，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前） | 按招标文件格式要求出具承诺书（格式一），原件的彩色扫描件上传至投标文件。 | |
7 | 拟任项目经理必须为本单位职工。 | 项目经理与投标人签订的劳动合同及2019年10月1日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险清单(含缴费明细，超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动合同及退休证书)。链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
8 | 委托代理人必须为本单位职工。 | 委托代理人与投标人签署的劳动合同及2019年10月1日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险清单（含缴费明细）；链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
9 | 根据江苏省水利工程从业单位履约考核信用等级最新评定结果，投标人信用等级为C级（或2.0分）及以上。 | 按照2019年11月23日正式施行的《江苏省水利工程建设从业单位履约考核信用管理办法》（苏水规〔2019〕6号）规定，确定2018年江苏省水利工程建设从业单位履约考核信用等级赋分值。 列入公布的2018年度水利工程建设从业单位信用等级赋分值表内的从业单位信用等级赋分值见赋分值表； 未列入公布的2018年度水利工程建设从业单位信用等级赋分值表内的从业单位信用等级赋分值为2.9分，若2018年度获得水利类鲁班奖、大禹奖、扬子杯的企业，在2.9分的基础上每个上调0.3分；若2018年度获得江苏省水利工程优质工程、江苏省水利工程建设文明工地、江苏省设区市政府及以上等级水利工程建设（含防汛抢险）表彰的，在2.9分的基础上每个上调0.2分；累计最多上调0.5分,最终赋分值不超过4分。需提供有效获奖证书，链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
10 | 不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。 | 由招标人或招标代理机构在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格后审不合格。 | |
11 | 不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。 | 由招标人或招标代理机构在评标前，查询投标人是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格后审不合格。 | |
12 | 委托代理人必须提供合法有效的授权委托书(按照招标文件格式填写) | 招标文件要求格式的授权委托书，且时效在委托期限内，委托期限不小于投标有效期。原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
13 | 不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 | 招标文件要求格式的投标承诺书（格式四），原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
14 | 不得存在2018年1月1日以来因违反招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）。 | 招标文件要求格式的承诺书（格式四）。原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
15 | 不得存在2018年1月1日以来被人民法院生效裁判认定存在违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）。 | 招标文件要求格式的承诺书（格式四）。原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | |
16 | 不接受联合体投标 | 未采用联合体投标。 |
说明：投标人必须按资格审查表中“提供的资料”要求提交相关资料且必须清晰可辨，否则将否决其投标；
上述各项如有虚假一经发现，其资格后审不合格；如已中标的，将取消中标人资格，对招标人造成损失的依法赔偿，并保留追究其法律责任的权利。
9、评标办法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
评分因素 | 分值 | 评分标准 | |||||||||||||||||||
1 | 投标报价 | 65 | l、与评标基准价相同的得65分； 2、偏差每超过评标基准价+l％扣2分，最多扣至0分； 3、偏差每超过评标基准价-1％扣1分，最多计算至-5％（含-5％）； 4、对偏差超过评标基准价-5％以下的，每超过-l％扣2分，最多扣至0分。 评标基准价S=α×A+(1-α)*M A为招标控制价； M为投标人报价均值：①当有效投标报价≤5家时，等于所有有效投标报价的算术平均值；②当有效投标报价＞5家时，等于去掉有效投标报价中最高的20%家（四舍五入取整）和最低的20%家（四舍五入取整）后的算术平均值。 ①α=0.3；②α=0.35；③α=0.4。三个费率由投标人代表在开标现场随机抽取一个。 | ||||||||||||||||||
偏差率(％) | … | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | |||
得分 | … | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | … | |||
偏差率的计算结果中介于上述数值之间的，采用内插法计算。得分四舍五入，小数点后保留2位小数，小数点后第3位“四舍五入”。 | |||||||||||||||||||||
报价平衡性、计算错误 | （扣分项，0～-7分） | 1、报价平衡性以有效投标报价分类分项工程量清单中同类六位编码项目报价合计数为计算依据。评审基准值及平衡分计算方法如下： ①当有效投标报价≤5家时，评审基准值为所有有效投标报价分类分项工程量清单中同类六位编码项目报价合计数的算术平均值； ②当有效投标报价＞5家时，评审基准值为所有有效投标报价分类分项工程量清单中同类六位编码项目报价合计数去掉最高的20%家（四舍五入取整）和最低的20%家（四舍五入取整）后的算术平均值。 有效投标报价分类分项工程量清单中同类六位编码项目报价合计数与评审基准值比较，每有一项超过评审基准值的±20%，扣0.5分，最多扣5分。 2、如果工程量清单报价有计算错误的，每错一处扣0.5分，最多扣2分。 | |||||||||||||||||||
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | ||||||||||||||||||
2 | 施工组织设计 | 22 | 所有评分点必须针对本工程招标内容制定，有针对性且须满足文明施工、扬尘控制、环境保护等要求，否则酌情扣分。 | ||||||||||||||||||
2.1 | 工场布置和其它临时设施布置 | 1 | 针对本工程涉及的工场布置和其它临时设施布置方案有针对性且合理可行得（1分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.2 | 施工围堰、降排水及导流 | 1 | 施工围堰、降排水及导流施工方案合理（1分）：施工围堰合理0.5分，降排水及导流合理0.5分。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.3 | 泵站工程 | 2 | 泵站工程施工工艺合理、质量有保证（2分）；有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.4 | 配套建筑物工程 | 2 | 桥、涵、渡槽等配套建筑物工程施工方案与技术措施有针对性且合理可行（2分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.5 | 水闸工程 | 2 | 水闸工程施工工艺合理、质量有保证（2分）；有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.6 | 渠道护砌工程 | 2 | 渠道护砌工程施工方案可行，工艺合理、质量有保证（2分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.7 | 土方工程 | 2 | 针对本工程涉及的土方开挖、土方调配方案与技术措施合理、质量有保证得（2分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.8 | 砼工程 | 2 | 针对本工程涉及的原材料采购、保管、检验试验方案合理；砼施工工艺与技术措施合理；砼耐久性技术措施合理，砼外观质量方案有保证，以上内容合理可行的得（2分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.9 | 房屋建筑工程 | 2 | 房屋建筑施工方案合理可行，质量保证措施合理、有针对性（2分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.10 | 设备购置与安装 | 2 | 针对本工程涉及的启闭机、铸铁闸门、变压器等设备购置方案符合设计要求的得（1分）；启闭机、铸铁闸门、变压器等设备安装及质量控制方案合理得（1分）。有缺陷酌情扣分，最少得0分。（备注：设备购置不含另行招标的机泵、开关柜等设备） | ||||||||||||||||||
2.11 | 质量管理体系与措施 | 1 | 质量管理体系与措施内容具体可行得（0.5分）；有缺陷责任期服务承诺得（0.5分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.12 | 资源配置计划 | 1 | 施工设备、劳动力、周转材料等资源配备合理，满足工程施工需要，保证方案可行得（1分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.13 | 工程进度计划与措施 | 1 | 施工进度计划合理、工期保证措施可行得（1分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
2.14 | 环境保护、文明施工、安全生产 | 1 | 环境保护措施可行、文明施工措施有保证得（0.5分），安全生产措施可行得（0.5分）。有缺陷，酌情扣分，最少得0分。 | ||||||||||||||||||
3 | 项目经理答辩 | 4 | 对本工程情况熟悉，答辩思路清晰，回答问题准确，得4分。有缺陷酌情扣分。 答辩形式采用面试或笔试的方式，具体由评标委员会决定。 注：若采用笔试答辩时，拟任项目经理在答辩时，不得明示或暗示其企业或个人信息，不得出现任何可识别投标人身份的字符、图案和人为标记等内容，一经发现，将否决其投标。 投标人拟任项目经理须按招标人要求的时间、地点携带本人身份证准时参加答辩，不得放弃。否则评标委员会将否决其投标，并记投标人及拟任项目经理轻微不良行为一次。 | ||||||||||||||||||
4 | 项目管理机构、企业信用业绩和标准化 | 9 | |||||||||||||||||||
4.1 | 拟任项目 经理业绩 | 2 | 2015年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）担任过单项合同额≥1000万元的水利工程项目经理的，有1项得1分，最高得2分。 【业绩证明材料须提供：1、经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章（备注：投标人制作投标文件时须在“其他资料”里面添加政府指定网站发布的中标结果公示页面的网址，同时将中标结果公示网页截图并加盖公章的彩色扫描件上传至“其他资料”）；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），四者缺一不可。】，链接诚信库，业绩证明材料原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | ||||||||||||||||||
4.2 | 企业信用 | 4 | 按照2019年11月23日正式施行的《江苏省水利工程建设从业单位履约考核信用管理办法》（苏水规〔2019〕6号）规定，确定2018年江苏省水利工程建设从业单位履约考核信用等级赋分值。 列入公布的2018年度水利工程建设从业单位信用等级赋分值表内的从业单位信用等级赋分值见赋分值表； 未列入公布的2018年度水利工程建设从业单位信用等级赋分值表内的从业单位信用等级赋分值为2.9分，若2018年度获得水利类鲁班奖、大禹奖、扬子杯的企业，在2.9分的基础上每个上调0.3分；若2018年度获得江苏省水利工程优质工程、江苏省水利工程建设文明工地、江苏省设区市政府及以上等级水利工程建设（含防汛抢险）表彰的，在2.9分的基础上每个上调0.2分；累计最多上调0.5分,最终赋分值不超过4分。需提供有效获奖证书，链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | ||||||||||||||||||
4.3 | 安全生产标准化 | 1 | 投标人具有水利安全生产标准化等级证书（有效期内），一级得1分，二级得0.8分，三级得0.5分。没有不得分。链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | ||||||||||||||||||
4.4 | 企业业绩 | 2 | 投标人2015年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）承担过单项合同额≥1000万元的水利工程的，有1项得1分，最高得2分。 【业绩证明材料须提供：1、经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章（备注：投标人制作投标文件时须在“其他资料”里面添加政府指定网站发布的中标结果公示页面的网址，同时将中标结果公示网页截图并加盖公章的彩色扫描件上传至“其他资料”）；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），四者缺一不可。】，链接诚信库，业绩证明材料原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。 | ||||||||||||||||||
备注：投标人必须按“评分标准”中相应的要求提交相关资料且必须清晰可辨，否则不予计分。
10、联系方式
招标人：涟水县灌区节水改造工程建设处
地址：涟水县红日路168号
联系人：罗会永
联系电话：13952323071
招标代理机构：江苏天园项目管理集团有限公司
地址：淮安市淮海西路179号
联系人：陈晓梅
联系电话： 13915113919